Chronologie jurassienne

Liens
*Les critères peuvent être séparés par des virgules

Transjurane

15 mai 1957
Routes nationales- Le Gouvernement bernois expose le problème du tracé des autoroutes dans le canton de Berne
BGCB 1957/93

17 septembre 1959
Tunnel Court-Romont - Fritz Hauri dépose au Grand Conseil bernois une interpellation pour une route traversant le Jura et la reprise du projet de tunnel Court-Romont
BGCB 17.9.1959/280

8 mars 1960
Loi fédérale - Loi fédérale sur les routes nationales - Jura exclu
FOJU 32/22.4.1961
MUJ 1973/35

21 juin 1960

Réseau des routes nationales - Le Conseil national détermine le réseau des routes nationales
ADIJ 1/1981/3

5 novembre 1960
Députation jurassienne - La Députation jurassienne décide d'intervenir auprès des autorités fédérales pour faire reconnaître la route Boncourt-Delémont-Bienne et Delémont-Bâle comme route nationale
DEMO 7.11.1960

3 mars 1961
Ordonnance bernoise - Ordonnance bernoise portant exécution de la Loi fédérale sur les routes nationales, du 8.3.1960
FOJU 32/22.4.1961

13 février 1961

Grand Conseil bernois
- Ernest Comte dépose au Grand Conseil bernois une motion pour une route nationale à travers le Jura - Adoptée sous forme de postulat 15.5.1961
BGCB16.2.1961/48

15 mai 1961
Grand Conseil bernois
- Le Grand Conseil bernois adopte sous forme de postulat la motion Ernest Comte - 13.2.1961 - pour une route nationale à travers le Jura
BGCB16.2.1961/48

9 mai 1963
Grand Conseil bernois - Gaston Stouder dépose au Grand Conseil bernois une motion pour aménagement de la route principale Boncourt-Spiez
BGCB 9.5.1964/184 BGCB 5.11.1963/425
DEMO 6.11.1963

1963

Automobile-Club suisse - Plaidoyer des sections bernoises de l'Automobile-Club suisse pour une transversale Boncourt-Spiez et une politique routière de grande envergure
DEMO 4.10.1963

5 novembre 1963
Transjurane
- Le Grand Conseil bernois accepte, sous forme de postulat, la motion Gaston Stouder pour aménagement de la route principale Boncourt-Spiez
BGCB 9.5.1964/184 BGCB 5.11.1963/425

1965
Mise à l'étude - Le conseiller d'Etat Henri Huber charge l'ingénieur en chef des Ponts et chaussées du Jura d'étudier le tracé d'une route Transjurane susceptible d'être incorporée au réseau suisse des routes nationales
ADIJ 1/1981/3 ASJE 1973/182

1966
Tunnel routier Malleray-Péry
- Projet de tunnel routier entre Malleray et Péry
DEMO 3.3.1966 DEMO 18.3.1968

26 mars 1966
Députation jurassienne- Le projet de route Transjurane - variante I - est présenté au bureau de la Députation jurassienne, aux maires et aux responsables des associations jurassiennes
ASJE 1973/183
ECK 1
ECHOBV 1.4.1966

4 juin 1966
Transjurane - Le projet de route Transjurane - variante II route de liaison entre les réseaux autoroutiers suisse et français - est présenté lors d'une assemblée de la Section Jura de l'Automobile-Club suisse
ASJE 1973/183
ECK 1

12 septembre 1966
Financement - Roger Jardin dépose au Grand Conseil bernois une question écrite sur les montants encaissés par le canton de Berne pour les autoroutes construites ou à construire
BGCB 12.9.1966/252 BGCB 22.9.,1956/413

18 octobre 1966

Commission routière jurassienne - La Commission routière jurassienne se prononce en faveur du projet Transjurane - variante II - par Oensingen en liaison avec le réseau autoroutier français
ASJE 1973/182
ECK 1

22 novembre 1966
Routes - Transjurane - Rémy Marchand dépose au Grand Conseil bernois une interpellation sur le coût des projets routiers Gorges du Taubenloch, Transjurane, Moutier-Oensingen et tunnel routier Court-Romont
BGCB 22.11.1966/422

12 décembre 1966
Tracé - Définition du tracé de la Transjurane - Choix d du tracé vers Oensingen
ASJE 1973/182
MUJ 1973/37

14 février 1967
Routes - Taubenloch/Moutier-Oensingen/Court-Romont - Le député Rémy Marchand développe au Grand Conseil bernois une interpellation sur les routes des Gorges du Taubenloch, Moutier-Oensingen et Court-Romont
BGCB 1967/68,69

10 mai 1967
Transjurane - Le gouvernement bernois - réponse aux conseils communaux de Tavannes, Tramelan, Saignelégier et Saint-Imier - se prononce pour le tracé Transjurane par Oensingen
ASJE 1973/182
ECK 1 FAI/A 17

15 août 1967
Routes nationales - Le Conseil fédéral publie un programme schématique du réseau des routes nationales
BCGB 1967/267

5 septembre 1967
Députation jurassienne - La Députation jurassienne dépose au Grand Conseil bernois une motion pour accélération des études pour une route nationale Transjurane
BGCB 1967/241

7 septembre 1967
Députation jurassienne - Le Grand Conseil bernois adopte une motion de la Députation jurassienne - 5.9.1967 - pour faire avancer les études sur la Transjurane
BGCB 1967/241, 266

18 septembre 1967
Transjurane - Le député Henri-Louis Favre - au nom de la Députation jurassienne - développe au Grand Conseil bernois une motion urgente sur la route nationale Transjurane - Motion acceptée
BCGB 1967/266

19 septembre 1967
Transjurane - Le gouvernement bernois - réponse au député Roger Jardin - énumère les montants accordés aux routes du Jura dépourvu de route nationale
BCGB 1967/291

15 février 1968
Transjurane
- Marcel Schwander interpelle le gouvernement bernois sur l'inclusion d'une route Porrentruy-Delémont-Moutier-Oensingen dans le réseau des routes nationales
BGCB 15.2.1968/90 BGCB 16.5.1968/175

5 mars 1968
Transjurane - Le conseiller national Wenger dépose au Conseil national un postulat demandant que l'artère traversant le Jura en direction de Bienne et Berne soit englobée dans le réseau des routes nationales
JUBE 5.3.1981

15 juin 1968
Pro Jura - Assemblée générale à Saint-Ursanne - Pro Jura vote une résolution demandant au gouvernement bernois d'intervenir auprès de la Confédération pour que la route Transjurane soit mise en chantier avant 1985
ASJE 1973/182 ADIJ 1/1981/3
ECK 1 GROS 81
DEMO 17.6.1968 JUBE 18.6.1968 PAYS 17.6.1968

27 juin 1968
Grand Conseil bernois - Motion Simon Kohler - Simon Kohler dépose au Conseil national une motion pour intégration de la Transjurane dans le programme des routes nationales
ASJE 1973/183 ADIJ 1/1981/3
ECK 1 FAI/A 17 GROS 91
DEMO 28.6.1968 DEMO 29.6.1968 texte JUBE 13.12.1968
JUBE 5.3.1981 JURA 2.7.1968

8 octobre 1968
Gouvernement bernois - Le gouvernement bernois demande au Conseil fédéral l'inscription de la route Boncourt-Oensingen dans le réseau des routes nationales
BGCB 19.11.1968/44
ADIJ 12/1968/310 texte ASJE 1973/ 183
DEMO 26.10.1968 JURA 29.10.1968

19 novembre 1968

Gouvernement bernois - Le gouvernement bernois - réponse au député Charles Fleury - reconnaît l'importance d'une route nationale à travers le Jura
DEMO 20.11.1968

12 décembre 1968
Conseil national - Motion Simon Kohler - Le Conseil national accepte la motion Simon Kohler - 27.6.1968 - en faveur de la route Transjurane
ASJE 1973/183
ECK 2 FAI/A 17
DEMO 13.12.1968 DEMO 21.9.1973 JUBE 13.12.1968
JUBE 5.3.1981 PAYS 13.12.1968

14 décembre 1968
Conseil des Etats - Motion Simon Kohler - Le Conseil des Etats décide de recommander au Conseil national l'adoption de la motion Simon Kohler sur la Transjurane
ASJE 1973/183
ECK 2

26 avril 1969
Touring-Club suisse - Le Touring-Club suisse section Jura adopte une résolution en faveur de la Transjurane Boncourt-Oensingen
ECK 2

8 juillet 1969
Gouvernement bernois - Le gouvernement bernois offre les services de son administration pour la mise en route du projet de route Transjurane
ASJE 1973/183
ECK 2

5 septembre 1969
Députation jurassienne - La Députation jurassienne dépose au Grand Conseil bernois une motion demandant l'accélération des études pour une route nationale Transjurane
BGCB 1967/241

18 septembre 1969
Requête - Un groupe de personnalités du Jura bernois dépose une requête au gouvernement bernois pour une étude approfondie de route Transjurane Boncourt-Bienne
GROS 81

11 mars 1970
Pro Jura - PRO JURA confirme sa résolution du 15 juin 1968 sur la Transjurane
ASJE 1973/183
ECK 2

24 avril 1970
Association des maires d'Ajoie - L'Association des maires d'Ajoie vote une résolution favorable à une route Transjurane Delle-Œnsignen
ASJE 1973/183
JURA 28.4.1970

26 mai 1970
Association des maires du district de Delémont - L'Association des maires du district de Delémont vote une résolution favorable à une route Transjurane Delle-Œnsignen
ASJE 1973/183
ECK 2
JURA 30.5.1970

4 juillet 1970
Orval - L'Association pour l'aménagement et la défense de l'Orval vote une résolution pour que la route Transjurane reliant l'Ajoie à Moutier soit prolongée par la Vallée de Tavannes jusqu'à Bienne, avec une transversale économique Vallée de Tavannes-Vallon de Saint-Imier- CDG et tunnel de base sous Pierre-Pertuis
JURA 7.7.1970

7 septembre 1970
Variantes - George Morand dépose au Grand Conseil bernois une interpellation sur diverses variantes du tracé de la Transjurane, deux sorties routières vers le Plateau suisse, l'une à Bienne, l'autre à Oensingen
BGCB 1970/154
DEMO 8.9.1970

18 novembre 1970
Variantes - Le Gouvernement bernois - réponse au député Georges Morand - expose les variantes de tracé de la Transjurane avec amélioration des tronçons Boncourt-Moutier et Moutier-Gänsbrunnen
BGCB 1970/329

2 juin 1971
Gouvernement bernois - Terrains - Le gouvernement bernois décide un crédit annuel de 2,5 millions de fr. pour acquisition de terrains en vue de la réalisation de la Transjurane
ASJE 1973/183 ADIJ 1/1981/3
ECK 2 GROS 81

12 juillet 1971
Réseau français - Le Conseil général de Belfort demande à l'unanimité la réalisation de la voie expresse Trétudans-Delle pour relier l'A 36 à la Transjurane
ASJE 1973/183
ECK 2

8 novembre 1971
Tracé - Le Grand Conseil bernois accepte la motion Pierre Etique - au nom de la Députation jurassienne - sur la Transjurane à laquelle, pour des raisons politiques, on a ajouté un embranchement Moutier-Bienne - et la revalorisation de la route T 18 Delémont - Saignelégier - La Chaux-de-Fonds
BGCB 1971/421
ASJE 1973/183 ADIJ 1/1981/3
ECK 2
DEMO 9.11.1971 PAYS 9.11.1971

27 février 1972
Rassemblement jurassien
- L'Assemblée des délégués du Rassemblement jurassien décide - 18 mars 1972 - une marche sur Berne pour protester contre la mise à l'écart du Jura dans le réseau des routes nationales
JULI 1.3.1972 JULI 15.3.1972

18 mars 1972
Rassemblement jurassien - Manifestation à Berne contre la mise à l'écart du Jura pour le réseau des routes nationales - Résolution :
Le Rassemblement jurassien proteste :
- proteste contre l'injustice faite au Jura dans le domaine routier
- revendique une véritable commission de médiation
- demande la mise en veilleuse du plan bernois
- revendique la création d'un canton du Jura
JULI 23.3.1972

30 novembre 1972

Tunnel Les Rangiers - Les études géologiques pour un tunnel sous les Rangiers sont confiées à un géologue bernois
ASJE 1973/183

1973
Gouvernement bernois - Le gouvernement bernois déclare que la Transjurane Boncourt-Delémont-Oensingen est plus importante que la route Delémont-Bâle
ADIJ 1/1981/3

24 février 1973
Pro Transjurane - Francis Erard propose la constitution d'une Association PRO TRANSJURANE
DEMO 26.2.1973

2 juin 1973
Pro Jura - Assemblée générale à Moutier - Priorités pour la réalisation de la route Transjurane
DEMO 1.6.1973 JUBE 5.6.1973 JUBE 5.6.1973 PAYS 4.6.1973

3 juin 1973
Rassemblement jurassien
- L'assemblée des délégués du Rassemblement jurassien exige la mise en chantier sans retard de la route Transjurane
PAYS 4.6.1973

6 juillet 1973
Comité Pro Transjurane
- Le groupe de travail constitué par la Commission routière jurassienne, le TCS, l'ACS et l'ADIJ propose de créer un Comité d'action permanent Pro Transjurane
PAYS 7.7.1973

21 septembre 1973
Conseil national - Motion Simon Kohler - Le Conseil national adopte la seconde motion Simon Kohler sur la Transjurane
ADIJ 1/1981/3 CJU 1973

27 septembre 1973
Comité Pro Transjurane - Constitution du Comité Pro Transjurane
ADIJ 10/1973
CJU 1973/10 GROS 81

13 novembre 1973
Pétition Pro Transjurane - Le comité Pro Transjurane lance une pétition jurassienne
PAYS 13.11.1973 texte

12 décembre 1973

Pétition Pro Transjurane - La pétition du comité Pro Transjurane - 24'000 signatures - est remise aux autorités fédérales
DEMO 13.12.1973 JUBE 15.11.1974

12 décembre 1973
Conseil des Etats - Motion Simon Kohler - Le Conseil des Etats accepte la motion Simon Kohler - 27.6.1968 - sur la Transjurane
CJU 1973/11

1974
Route Bienne Delémont-Bâle - Le Conseil fédéral répond au conseiller national Raoul Kohler - La liaison routière Bienne-Delémont-Bâle ne sera nullement négligée
DEMO 2.3.1974

4 mars 1974
Conseil fédéral - Le Conseil fédéral - réponse à la pétition de la Commission routière jurassienne - propose d'envisager la Transjurane comme route principale revalorisée
ADIJ 5/1975/119

10 février 1975
Raccordement réseau français - Le Grand Conseil bernois adopte une motion Antoine Artho pour un raccordement suisse de Boncourt à l'autoroute Delle-Belfort
BGCB 1975/51
JUBE 12.2.1975

20 septembre 1976
Association pour le développement économique du district de Porrentruy - L'ADEP soutient le projet de route Transjurane
ADIJ 11/1976/254

24 mars 1977
Porrentruy
- Le Conseil de ville accepte le tracé ouest de la Transjurane/Porrentruy
DEMO 25.3.1977

23 juin 1977
Assemblée constituante jurassienne - Résolution - L'Assemblée constituante jurassienne adopte une résolution pour une intervention au Conseil fédéral afin de réaliser la route nationale à travers le Jura
JODE 6/1979/201,204
ADIJ 1/1981/3
GROS 35
DEMO 24.6.1977 PAYS 24.6.1977

23 décembre 1977
Tunnel Les Rangiers
- Une délégation jurassienne rencontre les autorités fédérales concernant le percement d'un tunnel sous les Rangiers
JODE 6/1979/201

23 décembre 1977
Département fédéral de l'Intérieur - Le Département fédéral de l'Intérieur est totalement acquis à la réalisation d'une route nationale Transjurane
JUBE 11.1.1978

10 janvier 1978
Transjurane
- Le conseiller fédéral Hans Hürlimann se déclare acquis à la Transjurane et, tenant compte du fait que le Jura va accéder au rang de canton suisse, est disposé à tout mettre en œuvre pour l'inscription de cette route dans le réseau des routes nationales
ADIJ 1/1981/3

26 février 1978
Démocratie - Le Jura refuse - 25'868 non/13'579 oui - l'initiative pour la démocratie dans la construction des routes nationales
* sans Moutier/ville : urnes volées
FOJU 20/1978/155
DEMO 27.2.1978 ECHOBV 17.2.1978 JUBE 27.2.1978

29 mars 1979
Les Rangiers - Tunnel - Gabriel Roy dépose au Parlement jurassien une motion pour le percement d'un tunnel sous les Rangiers
JODE 2/1979/97
DEMO 30.3.1979 texte

1979

Fédération des communes du Jura bernois
- La Fédération des communes du Jura bernois se prononce pour une Transjurane Moutier-Bienne - Le conseiller d'Etat bernois Gotthelf Bürki appuie cette revendication en inaugurant le Taubenloch
ADIJ 1/1981/3

26 avril 1979
Parti libéral-radical jurassien - Le Parti libéral-radical dépose au Parlement jurassien une motion pour relancer le problème de la Transjurane et une consultation populaire
DEMO 27.4.1979

28 juin 1979

Parlement jurassien
- Le Parlement jurassien rejette la motion Michel Flückiger pour une consultation populaire sur la route Transjurane
JODE 6/1979/204
ECA 197
ADIJ 1/1982/3 DEMO 29.6.1979

23 août 1979
Etudes et projets
- Denis Bolzli dépose au Parlement jurassien une question écrite sur le coût des études relatives à la Transjurane
JODE 7/1979/238

5 septembre 1979
La Heutte - Dépôt des plans de raccordement de la route cantonale La Heutte à Transjurane
FOJUBE 69/1979/417

8 novembre 1979
Etudes et projets
- Le gouvernement jurassien - réponse au député Denis Bolzli annonce que le coût actuel des études sur la Transjurane s'est monté à 1 million 365'000 fr. pour le canton du Jura
JODE 9/1979/284

6 décembre 1979
Parlement jurassien
- La Verrerie/Choindez - Le Parlement jurassien vote un crédit de 330'000 fr. pour achat de La Verrerie/Choindez en vue de l'aménagement de la Transjurane
JODE 11/1979/364

6 décembre 1979
Parlement jurassien
- Terrains - Le Parlement jurassien vote un crédit de 485'400 fr. pour achat de terrains à Delémont en vue de la construction de la Transjurane
JODE 11/1979/366

8 février 1980
Initiative populaire - Lancement de l' initiative Pour un canton du Jura libre demandant une consultation populaire sur la Transjurane.
DEMO 9.2.1980

14 février 1980
Groupe de travail Transjurane - Le groupe de travail Transjurane - représentants de la Confédération, du Jura, de Berne et de Soleure - commence son activité.
DEMO 15.2.1980

18 février 1980
Réseau des routes nationales - Le gouvernement jurassien satisfait par la décision du Conseil fédéral de classer la Transjurane dans le réseau des routes nationales - Les autorités jurassiennes ne sont pas opposées à ce qu'une des deux sorties soit le Taubenloch
DEMO 19.2.1964

25 février 1980
Initiative populaire
- Lancement de l'initiative populaire sur le principe de construction de la Transjurane
ADIJ 1/1982/5

1980
Transjurane/Canal Rhône/Rhin - Gabriel Roy dépose au Conseil national une question ordinaire sur la liaison fluviale Rhône-Rhin en liaison avec la Transjurane
DEMO 12.3.1980

19 juin 1980
Canal Rhône-Rhin/Transjurane - Roland Béguelin dépose au Parlement jurassien une question écrite proposant au gouvernement de prendre les devants au sujet de l'aménagement de la liaison fluviale Rhône-Rhin et du Port de Bourogne en liaison avec la Transjurane
JODE 9/1980/213
DEMO 20.6.1980

22 avril 1980
Initiative populaire - L'initiative Pour une consultation populaire sur la Transjurane est déposée - 6'040 signatures
RAPLEG 1979/1982/10
ECA 197 GROS 85

28 octobre 1980
Taubenloch - Inauguration d'un tronçon de la Transjurane entre Péry et La Heutte - Le Gouvernement bernois pour la liaison Moutier-Bienne
BGCB 1981/37
DEMO 29.10.1980 texte

2 décembre 1980
Initiative populaire - Le gouvernement jurassien reconnaît recevable l'initiative Pour un canton du Jura libre d'autoroutes
DEMO 3.12.1980

17 décembre 1980
Berne-Bienne-Sonceboz-Moutier-Delémont - Marc-André Houmard dépose au Conseil national une motion demandant que l'axe routier Berne-Bienne-Sonceboz-Moutier-Delémont soit inclus dans le réseau des routes nationales
GROS 91
JUBE 5.3.1981 texte

12 février 1981

Initiative populaire
- Le Parlement jurassien décide la constitution d'une Commission étude de l'initiative populaire pour un vote sur le principe de la route Transjurane
JODE 1/1981/9
DEMO 13.2.1981

1981

Archéologie - Le gouvernement jurassien libère un crédit de 20'000 fr. pour inventaire des sites archéologiques sur le tracé de la Transjurane
DEMO 16.4.1981

3 septembre 1981
Initiative populaire - Le Parlement jurassien décide de soumettre au vote populaire le principe de construction de la route nationale N 16 - Transjurane
GROS 83

11 novembre 1981
Conseil fédéral - Le Conseil fédéral donne un préavis favorable à une route Transjurane Boncourt-Delémont-Choindez-Moutier
GROS 35

11 novembre 1981
Conseil fédéral - Le Conseil fédéral autorise le Département fédéral de l'intérieur à requérir l'avis des cantons du Jura, Berne et Soleure sur la Transjurane
GROS 81

27 novembre 1981
Comité d'opposition - Constitution du Comité d'opposition à la Transjurane
GROS 35, 80, 85

17 décembre 1981
Tracé - Arrêté relatif à l'approbation du principe de construction d'une route nationale de 2e classe reliant Boncourt à Choindez (Transjurane)
RL 1979-1982/341

16 janvier 1982
Débat public - Premier débat public sur la Transjurane.
DEMO 18.1.1982

8 février 1982

Initiative populaire - Vote populaire 7.3.1982 - Message - Le gouvernement jurassien publie son message sur le principe de route Transjurane
CHRONO 1982
DEMO 8.2.1982

1982
Initiative populaire - Vote populaire 7.3.1982 - Comité d'information - Création d'un Comité d'information en faveur de la Transjurane
DEMO 11.2.1982

1982
Archéologie
- Le Gouvernement jurassien souligne que la construction de la Transjurane sera source de profits historiques
DEMO 27.2.1982

7 mars 1982

Initiative populaire - Vote populaire 7.3.1982 - Le principe de construction de la Transjurane est adopté par 18'408 oui (71 %) contre 7'511 non (29 %)
RAPLEG 1971/1982/8, 173
CREVO 8
DEMO 8.3.1982 Transjurane Information 3/1986

11 mars 1982
Franches-Montagnes - Le Parlement jurassien - réponse au député Raymond Fleury - déclare que la route Transjurane aura des incidences favorables pour les Franches-Montagnes
JODE 1982/30

26 mars 1982
Archéologie - Présentation de la carte archéologique du tracé de la Transjurane
DEMO 27.3.1982

2 avril 1982

Groupement intervilles franco-suisse - Appel du Groupement intervilles franco-suisse pour une Transjurane à voie rapide - Delle, Boncourt, Porrentruy, Saint-Ursanne, Delémont, Moutier, Welschenrohr
CHRONO 1982
DEMO 3.4.1982

2 avril 1982

Comité d'action Pro Transjurane - Dissolution du Comité d'action Pro Transjurane
DEMO 6.4.1982

1982

Tunnel Balmberg - Le projet de tunnel sous le Balmberg : 170 millions de fr.
DEMO 3.4.1982

19 mai 1982

Conseil fédéral - Rapport final - Le Conseil fédéral prend connaissance du rapport final pour inclusion de la Transjurane dans le réseau des routes nationales
JODE 1982/503
DEMO 21.5.1982

29 septembre 1982

Fédération des communes du Jura bernois - La Fédération des communes du Jura bernois favorable à une Transjurane Bienne-Roche Saint-Jean
DEMO 30.9.1982

9 octobre 1982
Pro Jura - Assemblée générale 1982 - Assemblée générale à Delémont - Transjurane - Pro Jura favorable à une Transjurane reliant Porrentruy, Delémont et Moutier avec antennes sur les réseaux autoroutiers suisse et français
DEMO 11.10.1982

1982
WWF - Les conditions du WWF
DEMO 2.12.1982

1982
Gouvernement bernois - Le oui bernois - Le gouvernement bernois confirme son soutien à la construction de la route nationale
DEMO 4.12.1982

8 décembre 1982
Vallée de Tavannes - Constitution du Comité d'opposition à la Transjurane dans la vallée de Tavannes
DEMO 9.12.1982

16 décembre 1982
Procédures fédérales - Le Parlement jurassien adopte une motion Henri Favre pour faire avancer les procédures fédérales concernant la Transjurane
JODE 1982/503
DEMO 17.12.1982

29 septembre 1983
Remaniements parcellaires - Le Parlement jurassien vote un crédit d'engagement de 150'000 fr. pour étude d'avant-projets de remaniements parcellaires dans le cadre de la construction de la Transjurane
JODE 1983/257

11 janvier 1984
Transjurane
- Message du Conseil fédéral sur la Transjurane
ADIJ 4/1984/4, 14

12 janvier 1984
Réseau des routes nationales
- Le Conseil fédéral propose d'intégrer la Transjurane dans le réseau des routes nationales
ASJE 1985/457

26 avril 1984
Porrentruy - Voyebœuf - Le Gouvernement jurassien - réponse au député Victor Giordano - déclare que la démolition du pont du Voyebœuf est inéluctable avec la construction de la Transjurane
JODE 1984/66 texte

10 mai 1984
Etude de projet Jura bernois - Simone Strahm dépose au Grand Conseil bernois une motion contre le crédit de 190'000 fr. accordé par le Gouvernement bernois pour étude du projet Transjurane dans le Jura bernois, attendu que la Confédération n'a pas encore pris de décision
BGCB 1984/563 texte

19 juin 1984
Conseil des Etats
- Le Conseil des Etats approuve le projet
ASJE 1985/477

22 août 1984
Tracé
- Un projet de faire passer la Transjurane par le tunnel Moutier-Granges
DEMO 22.8.1984

10 septembre 1984
Pierre-Pertuis - Beat Gerber dépose au Grand Conseil bernois une interpellation pour savoir si le Gouvernement bernois est toujours d'avis de faire passer la Transjurane par un tunnel sous Pierre-Pertuis
BGCB 1985/107

11 septembre 1984
Etude de projet Jura bernois - Le Gouvernement bernois accorde un crédit de 190'000 fr. pour étude du projet Transjurane dans le Jura bernois
BGCB 1984/563

12 septembre 1984
Etude de projet Jura bernois - Le Grand Conseil bernois rejette la motion Simone Strahm contre le crédit de 190'000 fr. accordé par le Gouvernement bernois pour étude du projet Transjurane dans le Jura bernois, attendu que la Confédération n'a pas encore pris de décision
BGCB 1984/563 texte

1er octobre 1984
Réseau des routes nationales
Le Conseil national approuve le principe d'inscription de la Transjurane dans le réseau des routes nationales
ASJE 1985/486

5 octobre 1984
Réseau routes nationales - Les Chambres fédérales décident d'inclure la Transjurane dans le réseau des routes nationales
BGCB 1985/107 RAPJU 11 RAPLEG 1983/1986/28
Transjurane Information 3/1986
GUN 48

14 novembre 1984
Gabarit - Marcel Wahli dépose au Grand Conseil bernois une interpellation concernant les priorités et gabarit prévu pour Transjurane dans Jura bernois
BGCB 1985/270 texte

19 décembre 1984
Pierre-Pertuis - Le Gouvernement bernois - réponse au député Beat Gerber concernant le projet de faire passer le Transjurane par Pierre Pertuis - déclare qu'il poursuivra dans la meilleure voie pour une Transjurane reliant le canton du Jura et le Jura bernois au Plateau suisse
BGCB 1985/108 texte

31 janvier 1985
Terrains communaux - Le Gouvernement jurassien - réponse au député Jean-Marie Allimann - prévoit des contacts avec les communes concernant les terrains intéressant le tracé de la Transjurane
JODE 1985/10 texte

13 mars 1985
Gabarit - Le Gouvernement bernois - réponse au député Marcel Wahli concernant les priorités et gabarit prévu pour Transjurane dans Jura bernois - déclare attendre les prévisions sur l'évolution du trafic
BGCB 1985/270

29 mai 1985
Transjurane - Projet général Porrentruy-Delémont - Le projet général de Transjurane Porrentruy-Delémont est soumis à consultation populaire
RAPLEG 1983/1986239

29 mai 1985

Procédure de consultation
- Le projet de route Transjurane est déposé dans les communes concernées en vue de la procédure de consultation
RAPLEG 1983/1986239
Transjurane Information 3/1986

24 juin 1985
Chambre d'agriculture du Jura - Terrains - La Chambre d'agriculture du Jura s'oppose à l'utilisation de 250 - 350 hectares de terres agricoles pour la construction de la route Transjurane
DEMO 25.6.1985

27 juin 1985
Oppositions - Délai fixé pour oppositions au projet de route Transjurane
DEMO 27.6.1985

12 juillet 1985
Cornol - L'assemblée communale de Cornol s'oppose aux remaniements parcellaires liés à la construction de la Transjurane
DEMO 13.7.1985

23 juillet 1985
Frinvillier - Ouverture à la circulation de la jonction Frinvillierr Est
FOJUBE 52/1985/352

12 septembre 1985
Matériaux -Le Gouvernement jurassien - réponse au député Victor Giordano - envisage le transport de matériaux pour l'aménagement de la Transjurane par rail, afin d'éviter une circulation trop intense et un engorgement par la route des Rangiers
JODE 1985/216 texte

10 octobre 1987
Archéologie - Premier bilan des fouilles archéologiques sur le tracé de la Transjurane
DEMO 11.10.1987

14 novembre 1985
Gabarit
- Le Parlement jurassien approuve - 46 contre 4 - une motion pour une route Transjurane à quatre voies
JODE 1985/344
Transjurane Information 3/1986

14 novembre 1985
Gabarit - Le Gouvernement jurassien - réponse aux députés Victor Giordano et Yves Maître - justifie l'aménagement d'une route Transjurane à quatre pistes
JODE 1985/336

13 décembre 1985
Porrentruy/Courtedoux - Le Gouvernement jurassien - réponse au député Hubert Freléchoux - a invité les parties intéressées à une concertation concernant le tracé de la route Transjurane qui coupe l'aérodrome Porrentruy/Courtedoux
JODE 1985/351

17 décembre 1985
Etudes techniques - Jean-Claude Zwahlen dépose au Grand Conseil bernois une question écrite sur l'avancement des études pour la Transjurane
BGCB 1986/468

30 avril 1986
Tavannes-La Heutte - Dépôt public des plans du tronçon Tavannes-La Heutte
FOJUBE 34/1986/278
FADC 9.5.1986

15 mai 1986
Tavannes-La Heutte - Mise à l'enquête publique du tronçon Tavannes-La Heutte de la Transjurane
N 16 no 1/1991

25 juin 1986
Etudes techniques - Le Gouvernement bernois - réponse au député Jean-Claude Zwahlen sur l'avancement des études pour la Transjurane - annonce le calendrier pour les tronçons La Heutte-Sonceboz-Tavannes, Moutier-Roches-Saint-Jean-Court, Vallée de Tavannes et attribution des mandats d'études
BGCB 1986/468

22 décembre 1986
Fédération jurassienne pour la protection de la nature - La FJPN - Fédération jurassienne pour la protection de la nature annonce le lancement d'une initiative fédérale " Pour un Jura libre d'autoroute "
DEMO 23.12.1986

17 février 1987
Initiative Pour un canton du Jura libre d'autoroute - Lancement de l'initiative Pour un canton du Jura libre d'autoroute
DEMO 18.2.1987

19 mai 1987
Archéologie - Constitution de la Commission d'experts pour les recherches archéologiques liées à la route nationale N 16
PRO/J 75

21 mai 1987
Vallée de Tavannes - Jean-Claude Zwahlen dépose au Grand Conseil bernois une motion pour une consultation sur le choix du tracé de la Transjurane dans la vallée de Tavannes
BGCB 1987/809 texte
QUJU 7.4.2009

2 juillet 1987
Initiative Pour un canton du Jura libre d'autoroute - Dépôt de l'initiative - 14'000 signatures - Pour un canton du Jura libre d'autoroute
DEMO 3.7.1987

10 juillet 1987
Transjurane Jura bernois
- Le projet général du tronçon Tavannes-La Heutte de la Transjurane est remis à l'Office fédéral des routes
N 16 no 1/1991

26 août 1987
Vallée de Tavannes - Le Gouvernement bernois - réponse au député Jean-Claude Zwahlen - ne peut pas prendre en considération une consultation populaire sur le tracé dans la vallée de Tavannes, en raison d'absence de bases légales
BGCB 1987/808 texte

13 septembre 1987
Groupe de coordination
- Le Groupe de coordination Transjurane défend à Berne le projet de route nationale à travers le Jura
DEMO 14.9.1987

23 septembre 1987
Saint-Ursanne
- Premier coup de pioche pour la N 16 - Transjurane à Saint-Ursanne
DEMO 24.9.1987 QUJU 13.11.1998

9 novembre 1987
Vallée de Tavannes - Jean-Claude Zwahlen retire sa motion pour une consultation sur le choix du tracé de la Transjurane dans la vallée de Tavannes
BGCB 1987/811

4 décembre 1988
Moutier - Le corps électoral adopte le projet de jonction Les Laives à la Transjurane
MESM 27.6.1988

10 décembre 1987
Saint-Ursanne - Le Gouvernement jurassien - réponse au député André Comte - mettra sans tarder un nouveau projet à l'enquête, dans le cadre de la réalisation de la route Transjurane
JODE 1987/475 texte

1988
Archéologie - Début des fouilles sur le site Les Montoyes à Boécourt
PAC 15

26 octobre 1988
Conseil fédéral - Le Conseil fédéral répond aux craintes - 10.6.1988 - du gouvernement jurassien concernant l'initiative contre la Transjurane : " L'exclusion d'un canton du réseau des routes nationales par une simple phrase de la Constitution est un argument de poids contre l'initiative ; le préjudice qui serait porté au canton du Jura doit être un argument de poids qu'il s'agira de faire valoir contre l'initiative au cours de la campagne qui précédera le vote populaire. Le gouvernement du canton du Jura peut compter sur le soutien actif du Conseil fédéral dans la lutte contre cette initiative."
DEMO 26.10.1988

11 janvier 1989
Tavannes-La Heutte
- Approbation du projet général du tronçon Tavannes-La Heutte de la Transjurane
N 16 no 1/1991

25 janvier 1989

Message fédéral
- Le Conseil fédéral publie le Message sur la Transjurane
DEMO 26.1.1989

30 janvier 1989
Delémont
- Le Conseil de ville de Delémont adopte une résolution sur la Transjurane
DLEM 53/1989 texte

3 février 1989
Porrentruy - Mise en soumission des terrassements Porrentruy-est
JO 5/1989/67

22 février 1989
Tavannes-La Heutte
- Mise à l'enquête publique du projet définitif du tronçon Tavannes-La Heutte de la Transjurane
N 16 no 1/1991

2 mai 1989
Tavannes-La Heutte- Mise en soumission des travaux de construction de la jonction La Heutte-Sonceboz-sud
FOJUBE 33/1989/302

12 juin 1989
Chambre de commerce et d'industrie du Jura - La Chambre de commerce et d'industrie du Jura dépose une pétition pour la réalisation rapide de la Transjurane
DEMO 14.6.1989

8 septembre 1989
Tavannes-La Heutte
- Début des travaux de la galerie de sondage du tunnel de Pierre-Pertuis sur le tronçon Tavannes-La Heutte de la Transjurane
N 16 no 1/1991

19 septembre 1989
Roches-Reconvilier
- Mise à l'enquête du projet général du tronçon Roches-Reconvilier de la Transjurane
N 16 no 1/1991

5 octobre 1989
Tavannes-La Heutte
- Deuxième mise à l'enquête publique du projet définitif de jonction Tavannes du tronçon Tavannes-La Heutte de la Transjurane
N 16 no 1/1991

18 janvier 1990
Commission La voie du peuple - Le Parlement jurassien crée la Commission La voie du peuple
JO 3/1990/44

6 avril 1990
Tavannes-Sonceboz - La galerie de sondage - 2'042 mètres - relie Sonceboz à Tavannes
N 16 no 1/1991 N 16 no 2/1991

24 septembre 1990
Moutier/Tunnel Court-Malleray
- Le Conseil fédéral décide que la ville de Moutier sera contournée par un tunnel et projette un tunnel Court-Malleray sur le tracé de la Transjurane
N 16 no 1/1991

18 décembre 1990
Tavannes-La Heutte
- Approbation du projet définitif du tronçon Tavannes-La Heutte de la Transjurane
N 16 no 1/1991

15 janvier 1991

Pierre-Pertuis
- Début du percement de la seconde galerie pilote du tunnel de Pierre Pertuis
N 16 no 1/1991

18 janvier 1991
Tavannes-La Heutte
- Autorisation de défrichement pour le tronçon Tavannes-La Heutte de la Transjurane Tavannes-La Heutte
N 16 no 1/1991

18 mars 1991
Tavannes-La Heutte
- Premiers travaux de terrassement du tronçon Tavannes-La Heutte de la Transjurane
N 16 no 1/1991

7 juin 1991
Transjurane Jura bernois
- La deuxième galerie de Pierre-Pertuis est percée
N 16 no 2/1991

26 janvier 1992
Sonceboz-La Heutte
- Percement de la première galerie du tunnel Sous-les-Roches reliant La Heutte à Sonceboz
N 16 no 2/1991

29 avril 1992
Clos-Doubs - Le Parlement jurassien approuve le projet de route reliant la Transjurane au Clos-du-Doubs
RAPLEG 1991-1994/329

2 juillet 1992
Clos-du-Doubs - Les autorités fédérales ratifient le projet de route reliant le Clos-du-Doubs à la Transjurane
RAPLEG 1991-1994/329

16 mars 1993
Saint-Imier-Tavannes
- Percement du dernier pan de roche séparant le vallon de Saint-Imier du vallon de Tavannes
N 16 no 5/1991

24 mars 1993
Bassecourt/Develier - Le Gouvernement jurassien - réponse à la députée Odette Sanglard - déclare que le tracé de la Transjurane passant par les lignes de tir de Bassecourt et Develier, une étude est en cours sur la possibilité de créer u stand commun à Bassecourt
JODE 1993/55 texte

22 septembre 1993
Centre d'exploitation
- Le Parlement jurassien approuve le projet de Centre d'exploitation de la Transjurane
RAPLEG 1991/1994/20

22 septembre 1993
Fiscalité - Le Gouvernement jurassien - réponse au député Jean-Claude Hennet - détaille les retombées fiscales générées par les travaux de construction de la Transjurane N 16 sur le territoire cantonal
JODE 1993/197 texte

26 octobre 1993
Roches-Reconvilier - Le Conseil fédéral adopte le projet général Roches-Saint-Jean-Reconvilier
QUJU 5.11.1993

10 décembre 1993
Glovelier - Le Gouvernement jurassien - réponse au député Frédéric Juillerat - continue l'étude pour un contournement de Glovelier et raccordement à la N 16
JODE 1993/412 texte

1994
Centre d'entretien Delémont - La campagne pour le Centre d'entretien de la N16 - Les clubs d'automobilistes jurassiens tiennent à être renseignés
QUJU 5.1.1994

18 janvier 1994
Centre d'entretien Delémont - Le gouvernement jurassien s'engage pour le Centre d'entretien/Tour Mangeat
QUJU 19.1.1994

18 janvier 1994
Centre d'entretien Jura - Le gouvernement jurassien s'engage pour le Centre d'entretien/Tour Mangeat
QUJU 19.1.1994

1994

Centre d'entretien Delémont - Touring-Club suisse - La section jurassienne du TCS propose d'accepter le projet
QUJU 10.3.1994

1994
Centre d'entretien Delémont - Constitution d'un Comité de soutien au Centre d'entretien de la N 16 pour le projet Tour Mangeat
QUJU 1.3.1994

1er mars 1994

Centre d'entretien Delémont - Parti chrétien-social indépendant jurassien - Le Parti chrétien-social indépendant jurassien soutient la construction du Centre d'entretien de la Transjurane
QUJU 2.3.1994

7 mars 1994
Delémont-Choindez - Le Conseil fédéral approuve le projet général Delémont-Choindez
QUJU 8.3.1994

1994
Centre d'entretien Transjurane - Le projet de fait pas l'unanimité de la police cantonale
QUJU 11.3.1994

1994
Centre d'entretien Transjurane - La jeunesse de trois partis au secours de la Tour Mangeat - Cause commune des JDC, JLR et jeunes PCSI
QUJU 11.3.1994

1994
Centre d'entretien Transjurane - Parti libéral-radical jurassien - Le Parti libéral-radical jurassien approuve le projet
QUJU 12.3.1994

1994
Centre d'entretien Transjurane - Mouvement écologiste jurassien : non à une dépense de prestige
QUJU 12.3.1994

1994
Centre d'entretien Transjurane - Le public jurassien pose des questions très directes aux politiques et ingénieurs
QUJU 14.3.1994

1994
Centre d'entretien Transjurane - Financement - Comité de soutien au Centre d'entretien Transjurane - Précisions d'ordre financier - Comité de soutien au Centre d'entretien Transjurane
QUJU 15.3.1994

20 mars 1994
Centre d'entretien Delémont - Le Centre d'entretien de la Transjurane est rejeté en votation populaire
RAPLEG 1991-1994/20

1994
Centre d'entretien Transjurane - Gouvernement jurassien - Le gouvernement jurassien agira rapidement
QUJU 21.3.1994

1994
Centre d'entretien Transjurane - Le gouvernement jurassien nomme un groupe de travail pour programmer le Centre technique N 16
QUJU 29.4.1994

11 mai 1994

Programme national 1994 - Le Conseil fédéral approuve le programme des routes nationales 1994 et met l'accent sur la Transjurane
QUJU 13.5.1994

1994

Porrentruy
- Centre d'entretien - Projet de Centre d'entretien Le Voyebœuf
QUJU 8.7.1994

1994

Enquête
- Utiliserez-vous la Transjurane - Enquête lancée
QUJU 20.9.1994

1995
Centre d'entretien Jura bernois
- Pétition des communes du vallon de Saint-Imier pour un Centre d'entretien routier du Jura bernois
FADC 20.1.1995

10 novembre 1995
Sonceboz-La Heutte
- Ouverture du tronçon La Heutte-Sonceboz-Sud
N16 9/1995
ECHOBV 17.11.1995 QUJU 11.11.1995

1996
Centre d'entretien Delémont
- Le Gouvernement jurassien adjuge des travaux de construction du centre d'entretien
QUJU 12.1.1996

1996
Pierre-Pertuis - Le gouvernement bernois - réponse au député Claude-Alain Voiblet - annonce que le tunnel routier sera ouvert en 1997
QUJU 18.1.1996

24 janvier 1996
Porrentruy-Delémont - Le Gouvernement jurassien - réponse au député Jean-Paul Renggli - déclare que le retard dans l'ouverture au trafic de la Transjurane Delémont-Porrentruy est imputable à la libération de crédits fédéraux
JODE 1996/7 texte
QUJU 25.1.1996

19 mars 1996
Porrentruy-Delémont - Le gouvernement jurassien confirme sa volonté de tout mettre en œuvre pour assurer l'ouverture au trafic du tronçon Porrentruy-Delémont en automne 1998
QUJU 22.3.1996

20 février 1996
Retard de construction - Le Conseil fédéral confirme un retard de quatre ans pour construction de la Transjurane
QUJU 21.2.1996

7 octobre 1996
Moutier-Court - Mise en soumission des travaux de forage de la galerie de reconnaissance tunnel du Graitery
FOJUBE 77/1996/520

25 juin 1997
Archéologie - Le Gouvernement jurassien - réponse au député Vincent Theurillat - déclare que les fouilles archéologiques font partie intégrale du chantier et les frais compris dans le budget global de construction
JODE 1997/192 texte

17 septembre 1997
Roches-Court
- Le Gouvernement bernois déterminées conditions et la compatibilité du projet définitif avec l'environnement
FOJUBE 75/1997/490

25 septembre 1997
Roches-Court
- Mise en consultation du tronçon Roches-Court
FOJUBE 75/1997/490

18 novembre 1997
Tunnels Pierre-Pertuis
- Inauguration des tunnels sous Pierre-Pertuis
QUJU 19.11.1997

15 janvier 1998
Sonceboz-Sombeval
- Mise en soumission des travaux de construction de jonction de la route d'accès Sonceboz Sud
FOJUBE 5/1998/25

18 septembre 1998
Centre d'entretien Delémont
- Inauguration du Centre d'entretien Transjurane à Delémont
QUJU 18.9.1998 QUJU 19.9.1998

3 octobre 1998
Moutier
- Avis de construction pour un pavillion d'information
FOJUBE 75/1998/550

16 octobre 1998
Moutier-Court
- Avis de construction de travaux aux Laives
FOJUBE 81/1998/585

4 novembre 1998

Roche Saint-Jean-Court
- Mise en soumission du pont sur la Rauss et Viaduc Sous-la-Rive
FOJUBE 85/1998/611

13 novembre 1998
Delémont-Porrentruy - Inauguration de l'A 16 - Inauguration du tronçon Delémont et Porrentruy
QUJU 13.11.1998 QUJU 14.11.2003 QUJU 16.10.2008

14 novembre 1998
Delémont-Porrentruy - Ouverture de la Transjurane Delémont-Porrentruy au trafic
QUJU 14.11.2003

26 mars 1999
Tavannes - Inauguration du tunnel de La Rochette
N16 Transjurane 14/1999 QUUU 26.3.1999 QUJU 27.3.1999

19 mai 1999
Moutier - Le conseil communal sollicite une intervention de l'Assemblée interjurassienne pour faire accélérer les travaux
QUJU 21.5.1999

31 mai 1999
Moutier - Le Conseil de ville de Moutier vote une résolution demandant l'achèvement de la Transjurane en 2012
QUJU 1.6.1999

8 juillet 1999
Moutier-Court - La galerie Moutier-Court est percée
QUJU 9.7.1999

28 octobre 1999
Delémont - Le Département fédéral de l'environnement approuve le tracé de la Transjurane pour le contournement de Delémont
QUJU 5.11.1999

2000
Archéologie - Delémont/La Communance - Bilan des fouilles à la Communance/Delémont - Découverte d'un mausolée gallo-romain et du portrait du premier jurassien
QUJU 29.1.2000

2000
Centre d'exploitation Delémont - Le gouvernement jurassien - réponse au député Laurent Schaffter - conteste que des erreurs ont été commises dans la réalisation du Centre d'exploitation Transjurane de Delémont
QUJU 1.2.2000

9 février 2000
Roches-Court - Mise en soumission de travaux pour réalisation du tunnel
FOJUBE 13/2000/78

2000
Court-Tavannes
- Le Conseil régional du Jura bernois préavise favorablement le tracé Court-Tavannes
QUJU 25.2.2000

2000
Porrentruy - Biotope - Aménagements à l'Oiselier dans le cadre de la construction de l'A 16 pour protection des batraciens
QUJU 15.3.2000

23 février 2000
Nuisances - Le Gouvernement jurassien - réponse au député Ami Lièvre - énumère les objectifs de réalisation de La Transjurane et les mesures prises permettant de réduire les nuisances de trafic
JODE 2000/101

2000
Sécurité tunnels - Inauguration de deux véhicules pour la sécurité dans les tunnels
QUJU 1.4.2000

7 avril 2000
Porrentruy - Ouverture du chantier du Voyebœuf
QUJU 6.4.2000

2000
Chevenez - Des matériaux de l'A 16 dans une décharge sauvage à Chevenez
QUJU 10.4.2000 QUJU 12.4.2000

25 avril 2000
Moutier - Mise en soumission de travaux de construction de la jonction Moutier sud et tunnel de Moutier
FOJUBE 32/2000/231

12 mai 2000
Moutier - Inauguration du pavillon d'information A 16
QUJU 13.5.2000

2000
Paléontologie - Résultats des recherches paléontologies au fil de la Transjurane - Au temps des dinosaures, le Jura était tropical -
QUJU 6.7.2000

2000
Delémont - Le chantier Transjurane/ouest est en panne pour cause de recours
QUJU 12.7.2000

2000
Chevenez - L'Office fédéral de l'environnement préconise un passage sur la Transjurane plutôt que des haies à gibier
QUJU 13.7.2000

2000
Aire de ravitaillement - Delémont, Boncourt et Reconvilier réclament l'emplacement d'une aire de ravitaillement sur le parcours de la Transjurane
QUJU 18.7.2000

30 août 2000
Croix A 16 - Parlement jurassien - Le gouvernement jurassien - réponse à la députée Emilie Schindelholz - déclare que le gouvernement jurassien n'a pris aucune décision dans le projet
QUJU 31.8.2000

30 août 2000
Croix A 16 - Le Gouvernement jurassien - réponse à la députée Emilie Schindelholz - accordera la dérogation pour érection de la Croix aux abords de la Transjurane
JODE 2000/447
QUJU 31.8.2000

8 septembre 2000
Court-Tavannes - Mise à l'étude du tracé Court-Tavannes
FOJUBE 71/2000/509

2000
Porrentruy - Mise à l'étude d'un pont à Mavalau pour permettre l'assainissement de l'ancienne décharge
QUJU 23.9.2000

2000
Croix A 16 - Débat autour du projet de croix au bord de l'autoroute
QUJU 18.10.2000

31 octobre 2000
Porrentruy - Le percement du tunnel de La Perche est achevé
QUJU 2.11.2000

29 novembre 2000
Calendrier - La Conférence des maires du Jura bernois vote une résolution pour l'achèvement de la route nationale en 2012 au plus tard
QUJU 30.11.200

2001
Archéologie
- Alle - Publication d'un cahier sur les découvertes archéologiques de la commune d'Alle
QUJU 23.1.2001

2001
Porrentruy - Centre d'entretien - Le Centre d'entretien du Voyebœuf est en pleine construction
QUJU 24.1.2001

2001
Delémont - Evitement - Les grands travaux ont démarré pour éviter la ville
QUJU 31.1.2001

2001
Financement 2001 - La Confédération dépensera 177 millions de fr. pour l'A 16 en 2001
QUJU 14.2.2001

21 mars 2001
Achèvement - Le Parlement jurassien adopte une motion Charles Froidevaux pour respect des engagements concernant l'achèvement de la Transjurane
JO 12/2001/195

21 mars 2001
Calendrier
- Le Parlement jurassien vote une résolution pour l'achèvement en 2008 de la Transjurane dans le Jura bernois
QUJU 22.3.2001

24 mai 2001
Porrentruy - Le Banné - Percement des tunnels du Banné
Bulletin A 16 5/2001 QUJU 25.5.2001

31 mai 2001
Porrentruy - Le Voyebœuf - Mise en soumission des travaux de construction du viaduc Le Voyebœuf
JO 20/2001/371

31 mai 2001
Courrendlin - Viaduc - Mise en soumission des travaux de construction du viaduc Tayement
JO 20/2001/372

6 juillet 2001
Boncourt-Bure-Porrentruy ouest - Appel d'offres pour réalisation du tronçon à ciel ouvert
JO 25/2001/481

6 juillet 2001
Boncourt-Bure-Porrentruy ouest - Appel d'offres pour construction du viaduc Combe Baidîre
JO 25/2001/481

26 septembre 2001
Financement - Le gouvernement jurassien- réponse au député Jean-Marc Fridez - confirme que la Confédération envisage des économies sur le compte de la route nationale A 16
QUJU 27.9.2001

2001
Archéologie - La Beuchille - Découverte d'es vestiges d'une forêt de 30 millions d'années
QUJU 30.10.2001

28 novembre 2001
Boncourt - Plate-forme douanière - Mise en soumission des travaux de construction de la plate-forme douanière avec tracé et places routières
JO 43/2001/785

2001
Croix A 16 - Récolte de fonds
QUJU 5.12.2001

2002
Croix A 16 - Jeunesse socialiste jurassienne : Une provocation et un manque d'ouverture
QUJU 21.2.2002

2002
Croix A 16 - L'Association symbole chrétien Transjurane récolte des fonds pour réalisation de la croix sur la Transjurane
QUJU 8.2.2002

2002
Val Terbi - Le canton du Jura opte pour la variante qui lie la desserte du Val Terbi et la future route pour prolongement par tunnel à travers la plaine de Bellevie
QUJU 7.5.2002 QUJU 8.5.2002

6 septembre 2002
Ajoie - Alle - Le Tribunal fédéral rejette les oppositions contre la tracé de contournement Alle-Porrentruy
DEMO 21.9.2002

20 novembre 2002
Financement - Le Gouvernement jurassien - réponse au député Michel Jobin - interviendra pour obtenir de la Confédération la totalité des crédits nécessaires aux chantiers de la Transjurane
QUJU 21.11.2002

2002
Porrentruy-Boncourt - Le ministre Pierre Kohler demande à Berne de tenir ses engagements de planification pour une Transjurane Porrentruy-Boncourt en priorité
QUJU 7.12.2002

12 décembre 2002
Porrentruy - Le Conseil de ville propose une mobilisation de l'Ajoie en faveur de la Transjurane
QUJU 13.12.2002

2002
Croix A 16 - Il y aura bien un signe chrétien au bord de l'A 16
QUJU 13.12.2002

2002
Porrentruy-Boncourt - Le ministre Pierre Kohler demande à Berne de tenir ses engagements de planification pour une Transjurane Porrentruy-Boncourt en priorité
QUJU 7.12.2002

2003
Croix A 16 - Le projet initial a été modifié
FRMO 9.1.2003

18 février 2003

Croix A 16
- Permis de construire accordé
QUJU 21.2.2003

20 mars 2003
Choindez - Appel d'offres pour construction du portail nord du tunnel de Choindez
JO 12/2003/177

2003
Ajoie - Il faudra abattre 45 hectares de forêts pour le passage de l'autoroute, mais la loi fédérale obligera au reboisement ou mesures écologiques
QUJU 25.4.2003

2003
Compensations écologiques - Le Gouvernement jurassien - réponse au député Ami Lièvre - annonce que le bilan des compensations écologiques A 16 est en cours
QUJU 26.4.2003

2003
Archéologie - Chevenez/Courtedoux/Boncourt - Fouilles sur la plage de dinosaures à Chevenez - Ossements de mammouth à Courtedoux - Fours à chaux à Boncourt
QUJU 19.7.2003

29 juillet 2003
Aire de repos
- Boncourt, Delémont et Reconvilier proposés comme aires de repos
QUJU 29.7.2003

24 novembre 2003
Avancement des ravaux- André Lecomte dépose au Grand Conseil bernois une interpellation sur l'avancement des travaux de l'A16
BGCB 2004/253 texte

29 juillet 2003
Aire de repos - Boncourt, Delémont et Reconvilier proposés comme aires de repos
QUJU 29.7.2003

2003
Croix A 16 - Le signe chrétien prend forme
QUJU 11.12.2003

2004
Parc de la terre jurassienne - Le Gouvernement jurassien constitue un groupe de travail pour créer un Parc de la terre jurassienne et mise en valeur des traces de dinosaures découvertes le long de l'A 16 entre Courtedoux et Chevenez
QUJU 23.1.2004

11 février 2004
Avancement des ravaux- Le Gouvernement bernois - réponse au député André Lecomte - donne connaissance des crédits engagés par le canton de Berne et utilisés pour les travaux de la Transjurane
BGCB 2004/253 tableau

2004
Réseau national- Pierre Kohler dépose au Conseil national une motion pour l'achèvement du réseau des routes nationales en 2012 au plus tard
FRMO 5.3.2004

4 mai 2004
Croix A 16- Erection de la Croix de l'A16
QUJU 5.5.2004

30 mai 2004
Transjurane - Signe chrétien - Inauguration du signe chrétien sur la Transjurane
FRMO 25.5.2004 QUJU 26.5.2004 QUJU 1.6.2004

30 août 2004
Delémont-Moutier - Roche Saint-Jean - Percement du tunnel de la Roche-Saint-Jean
JURPLU 46/2004/4
FRMO 2.9.2004 JULI 9.9.2004 JULI 16.9.2004
QUJU 31.8.2004

31 janvier 2005
Financement - La Confédération confirme un crédit de 136 millions de fr. pour les travaux 2005
FRMO 4.2.2005 -

2 février 2005
Financement - Le Conseil fédéral accorde un supplément de 25 millions de fr. pour la construction de la Transjurane
QUJU 3.2.2005

2005
Moutier - Le percement des galeries de contournement de Moutier pose problème en raison de la mauvaise qualité géologique du sol
QUJU 5.4.2005

20 juin 2005
Transjurane Jura bernois
- Raimeux/Roche Saint-Jean - Mise en soumission des travaux de construction des tunnels Raieux et Roche Saint-Jean
FOJUBE 25/2005/283

14 septembre 2005
Transjurane Jura bernois
- Court - Appel d'offres pour construction du tunnel du Graitery
FOJUBE 37/2005/403

30 septembre 2005
Delémont/Porrentruy - Ouverture des tronçons d'évitement de Porrentruy et Delémont
QUJU 18.8.2005 QUJU 29.9.2005 QUJU 30.9.2005

12 janvier 2006
Conférence tripartite - Réunion tripartite Confédération, Berne et Jura pour mise au point de l'achèvement de la route nationale A 16
FRMO 13.1.2006

26 mai 2006
Tavannes--Loveresse
- Appel d'offres
FOJUBE 22/2006/209

2006
Archéologie
- Court - Découverte de six fours à chaux sur le tracé de la Transjurane
QUJU 22.7.2006

29 septembre 2006
Tavannes-Loveresse - Tavannes - Appel d'offres pour construction du tunnel Sous-le-Mont
FOJUBE 40/2006/353

2 octobre 2006
Courrendlin - Premiers travaux de percement de la galerie de reconnaissance du tunnel de Choindez
QUJU 3.10.2006

2007
Archéologie - Courtedoux - Prochain abandon du site de fouilles archéologiques pour les chantiers de la Transjurane
QUJU 17.2.2007

2006
Moutier - Le Gouvernement bernois - réponse au député Hans-Jörg Pfister - confirme que la galerie de contournement de Moutier sera bien à deux tubes
QUJU 18.2.2006

29 mars 2006
Moutier - Le Grand Conseil bernois classe une motion contre deux tunnels à quatre voies pour le tunnel autoroutier de Moutier
QUJU 30.3.2006

2006
Choindez
- La galerie de reconnaissance de Choindez est mise en chantier
QUJU 19.8.2006

4 décembre 2006
Moutier - Percement du tunnel de Moutier
QUJU 5.12.2006

31 janvier 2007
Transjurane Jura bernois
- Moutier-Court - Appel d'offres pour la construction du tronçon Moutier-Nord-Court
FOJUBE 5/2007/5

8 mars 2007
Creugenat - Appel d'offres pour la construction des viaducs du Creugenat
JO 10/2007/174

avril 2007
Aires de ravitaillement - Boncourt/Delémont - Le Gouvernement jurassien lance le concept des aires de ravitaillement
QUJU 20.4.2007

2 juillet 2007
Porrentruy-Boncourt - Percement du tunnel du Neu-Bois entre Buix et Boncourt
QUJU 3.7.2007

2007
Boncourt - Projet de décharge à Boncourt pour les déblais de l'A 16
QUJU 21.9.2007

2007
Boncourt - Dépôt du plan spécial pour l'aire de ravitaillement
QUJU 23.11.2007

30 novembre 2007
Choindez-Moutier - Inauguration du tronçon intercantonal Choindez-Moutier
QUJU 1.12.2007

1er janvier 2008
Confédération - La Transjurane passe du canton du Jura à la Confédération
QUJU 10.1.2008

21 janvier 2008
Bure - Début des travaux de percement du tunnel d'évitement du village
QUJU 22.1.2008

10 mars 2008
Creugenat - Début des travaux de construction des viaducs du Creugenat entre Courtedoux et Chevenez
TRA N 20/2009
QUJU 15.3.2008

8 mai 2008
Delémont-Moutier - Le tunnelier bloqué depuis cinq ans dans le unnel remis en activité
QUJU 9.5.2008

2008
Gestion chantiers- Les Ponts et chaussées modernisent la gestion financière des chantiers de la Transjurane
QUJU 10.7.2008

2008
Unité territoriale d'entretien Jura/Jura bernois
- Le canton du Jura et Berne en désaccord sur l'implantation d'une unité territoriale d'entretien
QUJU 19.7.2008

15 octobre 2008
Bure - Le tunnel de Bure est percé
QUJU 16.10.2008

2008
Loveresse
- Le Gouvernement bernois décide d'attendre l'ouverture de la Transjurane pour réaliser la route de jonction de Loveresse
JUJU 29.10.2008

20 mai 2009
Porrentruy-Boncourt - Courtedoux - Percement du premier tube tronçon nord du Bois-de-la-Montaigne
TRAN 20/2009

10 juin 2009
Roches-Court/Tunnel des Gorges - Appel d'offres
FOJUBE 23/2009/230

20 juin 2009
Porrentruy-Boncourt - Courtedoux - Percement du second tube du tronçon nord du Bois-de-la-Montaigne
TRAN 20/2009

26 juin 2009
Courrendlin-Choindez - Le Département fédéral des transports approuve le plan du tronçon Courrendlin-Choindez
TRAN 20/2009
QUJU 7.7.2009

30 juin 2009
Delémont est-Courrendlin - Le Gouvernement jurassien donne un préavis favorable au projet définitif Delémont est-Courrendlin
QUJU 7.7.2009

6 novembre 2009
Courrendlin-Choindez - Percement de la galerie de reconnaissance
TRAN 21/2010 données techniques
QUJU 7.11.2009

21 janvier 2010
Convention intercantonale - Convention entre les cantons de Berne, Jura et Neuchâtel pour l'entretien d'exploitation des routes nationales
QUJU 22.1.2010

8 mars 2010
Courrendlin-Moutier - Courrendlin - Début des travaux de forage des pieux
QUJU 9.3.2010

24 mars 2010
Paléontologie
- Le Gouvernement jurassien - réponse au député Michel Juillard - expose les mesures prises pour mise en sécurité des fossiles découverts dans le secteur La Beuchille, route nationale entre Rossemaison et Delémont, notamment les mesures prises pour conservation d'un tronc fossile
JODE 4/2010/149

1er juin 2010
Jura bernois
- Jean-Michel Blanchard dépose au Grand Conseil bernois une interpellation sur les montants utilisés en 2008 et 2009 pour l'achèvement du réseau autoroutier dans le canton de Berne, notamment tunnel Sous-le-Mont à Tavannes, Graitery et Moutier
BGCB 26.1.2011/66

29 septembre 2010
Le Chaluet
- Mise en consultation du projet du viaduc Le Chaluet
FOJUBE 39/2010/444

20 octobre 2010
Paléontologie - Porrentruy/Courtedoux - Le Gouvernement jurassien - réponse au député Gabriel Schenk concernant la mise en valeur des découvertes paléontologiques et création d'un centre d'exposition et conservation - envisage avec PaléoJura les possibilités de conservation sur les sites de Porrentruy et Courtedoux
JODE 18/2010/921
QUJU 21.10.2010

2010
Boncourt
- L'aire de ravitaillement A 16 attire les groupes et pétroliers et hôteliers
QUJU 23.11.2010

2011
Paléontologie - Un tronc vieux de 30 millions d'années découvert entre Delémont et Rossemaison
QUJU 8.4.2011

20 octobre 2010
Transjurane Jura bernois
- Bévilard/Sorvilier - Appel d'offres pour le tracé et galeries Bévilard et Sorvilier
FOJUBE41/2010/466

10 novembre 2010
Transjurane - Jura bernois - Le Gouvernement bernois - réponse au député Jean-Michel Blanchard - expose qu'en 2008 les montants prévus pour le tunnel Sous-le-Mont à Tavannes ont été surévalués, et qu'en 2009 des difficultés géologiques ont ralenti la cadence des travaux du tunnel de Graitery et que renchérissement des frais pour le tunnel de Moutier ont influencé le montant des dépenses
BGCB 26.1.2011/66

17 novembre 2010
Transjurane Jura bernois
- Court - Appel d'offres pour la réalisation de la jonction de Court
FOJUBE 46/2010/506

5 avril 2011
Routes - Transjurane - Le Gouvernement bernois - réponse au député Sylvain Astier sur la Transjurane, dernière autoroute de Suisse à ne pas être encore construite - convient que la majorité des régions suisses concernées par le réseau des routes nationales dispose d'une autoroute achevée. Plusieurs
programmes d'allégement budgétaire ont induit des prolongements
du programme des travaux. Les nouvelles procédures
d'adjudication liées à la législation des marchés publics
ont également mené à des retards sensibles. A titre de comparaison
avec d'autres artères importantes en Suisse, la Transjurane
n'est pas la route dont les délais de réalisation ont été les
plus longs.
BGCB 2011/394

27 avril 2011
Fahy - Le Parlement jurassien vote un crédit de 530'000 fr. pour aménagement de l'entrée est de Fahy
QUJU 28.4.2011

1er juillet 2011
Choindez - Début des travaux d'excavation du tunnel
QUJU 28.6.2011

11 novembre 2011
Boncourt-Bure - Ouverture du tronçon A16 Boncourt-Bure
TRAN 23/2011 TRAN 24/2011
QUJU 27.5.2011 QUJU 12.11.2011 données techniques et financières

25 novembre 2011
Moutier - Ouverture du tunnel de contournement de Moutier
Moutier.ch 1/2011 données techniques
TRAN 23/2011 TRAN 24/2011
Moutier.ch no 1/7
JUJU 22.9.2011 QUJU 27.5.2011 QUJU 23.9.2011 QUJU 26.11.2011

30 octobre 2012
Loveresse
- Début des travaux de forage du tunnel de Loveresse
QUJU 7.2.2013

29 novembre 2012
Loveresse-Tavannes
- Ouverture au trafic du tronçon Lovereresse-Tavannes
N 16 26/2012

2012
Archéologie
- Delémont - Les Celtes étaient installés près de l'échangeur routier Delémont-ouest
QUJU 8.12.2012

10 décembre 2012
Centre d'entretien
- Loveresse - L'assemblée communale accepte une modification du plan de zones permettant la construction d'un centre d'enteretien proche de la jonction Lovresse
QUJU 13.12.2012

12 décembre 2012
Boncourt
- Le Gouvernement jurassien - réponse au député Alain Bohlinger - confirme que la Confédération n'est plus favorable à l'aire de ravitaillement de Boncourt mais que le canton est en tractations avec la commune pour trouver une solution
QUJU 13.12.2012

18 janvier 2013
Court
- Premier coup de pioche pour le dernier tunnel de l'A 16
QUJU 19.1.2013

8 avril 2013
Choindez
- Percement du tunnel de Choindez
TRAN 27/2013
QUJU 9.4.2013

2013
Boncourt
- Le Département fédéral de l'environnement des transports et de l'énergie refuse le projet d'aire de ravitaillement de Boncourt
QUJU 24.6.2013

5 novembre 2013
Moutier-Court
- Ouverture du tronçon Moutier-Court
TRAN 28/2013
JUJU 6.11.2013 QUJU 6.11.2013

11 septembre 2013
Boncourt - Le Gouvernement jurassien - réponse au député Gabriel Schenk - déclare s'être rallié à l'avis du Département fédéral de l'environnement et des transports, selon lequel la création d'une aire de ravitaillement viderait le village de sa substance commerciale
QUJU 12.9.2013

14 avril 2014
Boécourt
- Début des travaux d'aménagement de l'aire de repos
QUJU 11.4.2014

2 juin 2014
Loveresse
- Le tunnel de Loveresse est percé
N 16 no 30/2014/3
JUJU 3.6.2014 QUJU 3.6.2014

21 août 2014
Porrentruy-Bure
- Inauguration du tronçon Porrentruy-Bure
QUJU 22.8.2014

27 janvier 2015
Court
- Percement du tunnel de Court
JUJU 28.1.2015 QUJU 28.1.2015

2015
Boncourt
- Aire de ravitaillement - L'Association pour le développement économique du district de Porrentruy relance l'idée d'une aire A 16
QUJU 2.10.2015

2016
Inauguration côté bernois
- La Transjurane ne sera vraisemblablement pas inaugurée en 2016, pour cause de délais trop serrés côté bernois
QUJU 5.1.2016

2016
Transjurane
- Les Rangiers - Alain Schweingruber dépose au Parlement jurassien une motion demandant un second tunnel sous les Rangiers pour éviter les bouchons
QUJU 27.2.2916

2016
Jura bernois
- Anne-Caroline Graber dépose au Grand Conseil bernois une interpellation sur le retard prévu pour achèvement de la Transjurane bernois
QUJU 12.3.2016

4 avril 2016
Mont-Ruselin et Mont-Terri - Tunnels - Début des travaux de mise à niveau
QUJU 26.3.2016

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TEXTES

1960

Le réseau des routes nationales ignore le Jura
DEMO 6.2.1960

Le Jura à l'écart des autoroutes - Pour une politique routière à longue vue
DEMO 2.3.1960

Le Jura n'aura pas de routes nationales... tout au moins pour l'instant !
DEMO 24.3.1960

1966

La Transjurane n'est pas un projet utopique
JUBE 28.9.1966

1967

Jean Eckert : La route Transjurane et le tunnel routier Court-Romont
DEMO 4.2.1967

1968


Jean Eckert
: La Transjurane ne deviendra réalité qu'en 1985
PAYS 26.6.1968

1973

Daniel Jeanbourquin : La Transjurane pour 2010 - Comment mobiliser les Jurassiens
PAYS 5.4.1973

1975

Comité d'action Pro Transjurane : La Transjurane et son avenir
JULI 8.1.1975

1978

Roger Schindelholz : La Transjurane, une nécessité
DEMO 1.4.1978

Les communications transjuranes - Bulletin ADIJ
DEMO 24.8.1978

1982

La Transjurane : 150 ans d'histoire
ADIJ 1/1982/3

Vote populaire 7.3.1982 - Louis Guédat : Projet de route Transjurane - Nécessité absolue ?
DEMO 4.1.1982

Vote populaire 7.3.1982
- Jean -Luc Vautravers : Un oui responsable
DEMO 30.1.1982

Vote populaire 7.3.1982
- Liliane Charmillot : Votez massivement oui !
DEMO 6.2.1982

Vote populaire 7.3.1982
- Jean-Luc Vautravers : Comité pour la Transjurane - Un bon dossier
DEMO 11.2.1982

Transjurane - Vote populaire 7.3.1982 - Parti chrétien-social indépendant du Jura : oui
DEMO 13.2.1982

Vote populaire 7.3.1982
- Combat socialiste : non
DEMO 13.2.1982

Vote populaire 7.3.1982
- Denis Prêtre : Complément du rail : la route
DEMO 12.2.1982

Vote populaire 7.3.1982
- Parti libéral-radical du district de Delémont : une nécessité
DEMO 13.2.1982

Vote populaire 7.3.1982
- Transjurane et développement économique - Attention à la poudre aux yeux !
DEMO 13.2.1982

Vote populaire 7.3.1982
- Arthur Schaller : Prendre le destin en main
DEMO 13.2.1982

Denis Bolzli/Hubert Froidevaux
: Le problème d'une route transjurane
ADIJ 1/1982/5

Jean Eckert : La Transjurane sur le territoire du canton du Jura
ADIJ 1/1982/5

Jean-Claude Lachat : Une Transjurane pour l'avenir
ADIJ 1/1982/20

André Richon : Jean-Amédée Watt publiait au 19e siècle dans Notizen über Land- und Wasserstrassen im Kanton Bern un projet de percement des Rangiers
DEMO 16.2.1982 notes historiques

Vote populaire 7.3.1982 - Janine Leschot : Aussi l'affaire des citoyennes
DEMO 16.2.1982

Vote populaire 7.3.1982 - Valérie Montavon : Profiter de l'aubaine
DEMO 17.2.1982

Vote populaire 7.3.1982
- Pierre Paupe : Solidarité interrégionale
DEMO 18.2.1982

Comité d'information en faveur de la Transjurane - Vote populaire 7.3.1982 : Une route écologique
DEMO 18.2.1982

Vote populaire 7.3.1982
- Chambre d'agriculture du Jura: Oui à la Transjurane
DEMO 20.2.1982

Vote populaire 7.3.1982 - Etienne Membrez : Réalisation nationale pour les Jurassiens
DEMO 19.2.1982

Vote populaire 7.3.1982 - Combat socialiste - Tunnel oui, Transjurane non
DEMO 20.2.1982

Vote populaire 7.3.1982 - André Denis : Peut-on s'offrir le luxe d'un refus ?
DEMO 20.2.1982

Vote populaire 7.3.1982
- Jean-Louis Wernli : Oui à la croissance et à la création d'emplois
DEMO 22.2.1982

Vote populaire 7.3.1982
- Gabriel Theubet : Pas à hésiter ! - Une question primordiale pour l'Ajoie
DEMO 23.2.1982

Vote populaire 7.3.1982
- Bernard Varrin : Un mauvais réseau routier ne sauvera pas le rail - Rapprocher nos régions
DEMO 24.2.1982

Vote populaire 7.3.1982
- Jean-Paul Luthy : Un maillon à ne pas briser - Un kilomètre de route rapide : deux rapaces tués par année
DEMO 24.2.1982

Vote populaire 7.3.1982
- Joseph Voyame : Transjurane oui ou non ? - Que d'avantages elle offrira !
DEMO 27.2.1982

Jean-Luc Vautravers
: Transjurane à deux branches - MM. les Soleurois
DEMO 3.4.1982

Gérard Minger
: Transjurane et agriculture
DEMO 27.4.1982

Jean-Luc Vautravers
: Transjurane : démocratie en panne
DEMO 1.10.1982

Béat Grossenbacher : Les effets économiques attendus pour le Jura
DEMO 19.1.1982 DEMO 20.1.1982

Louise Werth
: Transjurane : un réel besoin ?
DEMO 30.1.1982

Roger Schindelholz
: Transjurane, une condition de survie
DEMO 2.2.1982

1984

La Transjurane
ADIJ 5/1984/2

Thomas d'Uxkull : La Transjurane, une longue attente
CONS 10.10.1984

1987

Archéologie - François Schiiferdecker : Conception d'une campagne de sondages archéologiques sur le tracé de la Transjurane
JURASSICA 1/1987/48

1988


Archéologie - Vincent Friedli : Boécourt à l'heure romaine - Sur le tracé dela Transjurane les archéologues fouillent la villa gallo-romaine des Montoyes
DEMO 28.9.1988

1993

Archéologie
- Develier - Découvertes archéologiques dans le cadre des travaux de la Transjurane
DEMO 18.5.1993

1994

Jean-Claude Crevoisier
: La Transjurane : idées reçues, idées préconçues
JURA PLURIEL 26/1994/8

Centre d'entretien Jura
- Pierre-André Chapatte : Transjurane : la tour en débat
QUJU 19.1.1994

Centre d'entretien Transjurane - Jacques Houriet : Une antenne bruntrutaine pour l'entretien de la N16 - Un centre d'entretien intermédiaire
QUJU 8.2.1994

Centre d'entretien Transjurane - Pierre-André Chapatte : N 16 : réalisme et audace
QUJU 26.2.1994

Centre d'entretien Transjurane - Daniel Fleury : Les atours de la tour - Tournées d'information
QUJU 26.2.1994

Centre d'entretien Transjurane - Gilles Froidevaux : Mise en garde au gouvernement jurassien
QUJU 4.3.1994

Centre d'entretien Transjurane - Comité de soutien Centre d'entretien Transjurane -
Le meilleur projet, la meilleure solution
QUJU 7.3.1994

Centre d'entretien Transjurane - Alphonse Chavanne : Un ensemble architectural pour notre temps
QUJU 8.3.1994

Centre d'entretien Transjurane - Pierre Boillat : Le phare routier du Jura
QUJU 8.3.1994

Centre d'entretien Transjurane - Chambre de commerce et d'industrie du Jura -
Un vote positif est nécessaire
QUJU 9.3.1994

Centre d'entretien Transjurane - Comité de soutien Centre d'entretien Transjurane - Pourquoi voter ?
QUJU 9.3.1994

Centre d'entretien Transjurane - Un partisan et un adversaire face à face : Pierre Christe/Hubert Theurillat - Propos recueillis par Pierre Boillat, Rémy Chételat, Jacques Houriet
QUJU 9.3.1994

Centre d'entretien Transjurane - Association pour le développement du district de Delémont - Un coup de fouet bienvenu
QUJU 10.3.1994

Centre d'entretien Transjurane - René Girardin : La Tour Mangeat et la route des Franches-Montagnes
QUJU 10.3.1994

Centre d'entretien Transjurane - Pierre-André Chapatte : La fierté de bien construire - Vincent Mangeat explique que son projet sur la N 16 comporte une dimension latine - Le vote du 20 mars est aussi un choix culturel
QUJU 10.3.1994

Centre d'entretien Transjurane - Pierre-André Chapatte : N 16 : retrouver le chemin de la confiance
QUJU 11.3.1994

Centre d'entretien Transjurane - Rémy Chételat : Un seul toit pour plus d'efficacité - Localiser la police jurassienne dans la Tour Mangeat : locaux mieux adaptés, meilleure collaboration mais pas de canal de tir dans un premier temps
QUJU 11.3.1994

Centre d'entretien Transjurane - François Mertenat : Investir aujourd'hui pour économiser demain
QUJU 12.3.1994

Centre d'entretien Transjurane - Pierre Boillat : Quel est le prix du mètre cube ? - La bataille des chiffres fait rage- Explication des divergences de calcul de coût du Centre d'entretien Transjurane
QUJU 12.3.1994

Centre d'entretien Transjurane - Porrentruy - André Voutat : Un centre d'entretien à Porrentruy ?
QUJU 12.3.1994

Centre d'entretien Transjurane - André Richon : Un oui socialiste
QUJU 12.3.1994

Centre d'entretien Transjurane - Robert Lévy : Jurassiens, on vous trompe !
QUJU 15.3.1994

Centre d'entretien Transjurane - Financement - Pierre Boillat : Les incidences du Centre d'entretien Transjurane sur les finances cantonales
QUJU 15.3.1994

Centre d'entretien Transjurane - Louis Guédat : Un bon projet
QUJU 16.3.1994

Centre d'entretien Transjurane - Pierre-André Chapatte : Un joli coup d'audace
QUJU 17.3.1994

Centre d'entretien Transjurane - Touring-Club suisse - Qui veut la peau de la Tour Mangeat ? - Section jurassienne du TCS
QUJU 16.3.1994

Centre d'entretien Transjurane - Charles Raccordon : Un projet pour le Jura
QUJU 16.3.1994

Centre d'entretien Transjurane - Claude Jeannerat : Un bon projet
QUJU 16.3.1994

Centre d'entretien Transjurane - " On n'a fait qu'apporter le témoignage des techniciens " - Laurent Theurillat, architecte cantonal, n'a pas dû se forcer pour défendre le projet - Propos recueillis par Jacques Houriet
QUJU 16.3.1994

Centre d'entretien Transjurane - Union suisse des arts et métiers/Jura -
Quel centre voulons-nous ?
QUJU 16.3.1994

Centre d'entretien Transjurane - Jacqueline Parrat : Economisons 25 millions de francs
QUJU 16.3.1994

Centre d'entretien Transjurane - Comité de soutien au Centre d'entretien Transjurane - Investir contre le chômage
QUJU 16.3.1994

Centre d'entretien Transjurane - Jean-Pierre Beuret : Appel aux Jurassiennes et aux Jurassiens
QUJU 17.3.1994

Centre d'entretien Transjurane - Claude Schlüchter : Occasion à saisir
QUJU 17.3.1994

Centre d'entretien Transjurane - Marcel Frésard : Symbole pour les Jurassiens
QUJU 17.3.1994

Centre d'entretien Transjurane - Jeanne Fell-Doriot : Vive la Tour Mangeat !
QUJU 17.3.1994

Centre d'entretien Transjurane - Philippe Berthold : Si votre tour ressemble à votre écurie...
QUJU 17.3.1994

Centre d'entretien Transjurane - Abel Babey : La logique des écolos
QUJU 17.3.1994

Centre d'entretien Transjurane - La clé de voûte - Commission routière jurassienne
QUJU 17.3.1994

Centre d'entretien Transjurane - Thomas Affolter : La Tour de Babel
QUJU 17.3.1994

Centre d'entretien Transjurane - Une tour à questions - Confédération romande du travail Jura
QUJU 17.3.1994

Centre d'entretien Transjurane - Jean-Marie Beuchat : Cessons de pleurnicher
QUJU 17.3.1994

Centre d'entretien Transjurane - Sylvain Gnaegi : La Tour penchée
QUJU 17.3.1994

Centre d'entretien Transjurane - Réunir deux services - Comité de soutien au Centre d'entretien Transjurane
QUJU 17.3.1994

Centre d'entretien Transjurane - L'Union démocratique du centre laisse liberté de vote
QUJU 17.3.1994

Centre d'entretien Transjurane - Jean-Louis Chételat : La Tour Mangeat épargne du terrain
QUJU 17.3.1994

Centre d'entretien Transjurane - Campagne animée et débat passionné
QUJU 17.3.1994

Centre d'entretien Transjurane - La Tour Mangeat ne verra pas le printemps
QUJU 21.3.1994

Centre d'entretien Transjurane - Pierre-André Chapatte : La confiance perdue
QUJU 21.3.1994

Centre d'entretien Transjurane - Politiciens et techniciens entre la déception et la colère
QUJU 21.3.1994

Centre d'entretien Transjurane - Pierre Kohler : Regrettable clivage
QUJU 21.3.1994

Centre d'entretien Transjurane - Pierre Christe : C'était presque le pari impossible
QUJU 21.3.1994

Centre d'entretien Transjurane - Jean-Pierre Beuret : Un gâchis qui coûtera cher
QUJU 21.3.1994

Centre d'entretien Transjurane - Pierre Paupe : C'était un bon projet mais le peuple a toujours raison
QUJU 21.3.1994

Centre d'entretien Transjurane - Hubert Theurillat : Un refus acquis à l'unanimité
QUJU 21.3.1994

Centre d'entretien Transjurane - Laurent Theurillat : Le verdict exprime un certain ras-le-bol
QUJU 21.3.1994

Centre d'entretien Transjurane - André Voutat : La démocratie directe a dépassé les limites
QUJU 21.3.1994

Centre d'entretien Transjurane - Vincent Mangeat : Il faut travailler avec les acquis - Propositions d'étapes
QUJU 21.3.1994

1995

Denis Moine : C'était aujourd'hui - 27 septembre 1973 - Pro Transjurane - Constitution du Comité Pro Transjurane
QUJU 27.9.1995

1996

Daniel Fleury
: Compensations écologiques - Cornol - Un verger et une zone humide à Cornol pour compenser l'impact de la N16
QUJU 15.1.1996

1997


La Transjurane, enfin!JU
IRPLU 32/1997/1

Denis Moine : Au fil du temps - 8 octobre 1968 - Transjurane - Le gouvernement bernois revendique une route Transjurane dans le réseau des routes nationales
QUJU 8.10.1997

1998

Taubenloch - Denis Moine : Premier maillon de la Transjurane, les quatre pistes du Taubenloch
QUJU 28.2.1998

Taubenloch - Denis Moine : Route du Taubenloch, un grand défi dans une topographie tourmentés
QUJU 7.3.1998

A 16, ils ont fait la Transjurane - Berne s'est rendu compte que notre volonté d'avoir une autoroute était une lame de fond - Propos de Carlo Tièche
QUJU 27.7.1998

Transjurane - Ceux qui ont fait la Transjurane - Sans la création du canton du Jura, il n'y aurait pas eu de route nationale - Propos de Jean Eckert
QUJU 4.8.1998

Transjurane - Numéro spécial du Quotidien jurassien
QUJU 13.11.1998

Archéologie - Les sauriens de Glovelier s'apprêtent à envahir l'Ajoie
QUJU 24.11.1998

Archéologie - Les restes d'un mammouth ont été découverts vers Courtedoux lors d'un sondage géologique
QUJU 26.11.1998

Raymond Bruckert : Adieu aux Rangiers, bienvenue sur la Transjurane
JURPLU 34/1998/8

1998
Assemblée interjurassienne : Le délai fixé en 2018 est inacceptable
QUJU 8.12.1998

1999

Christian Vaquin : L'ouvrage du siècle
ALM 1999/107

Jura bernois- Construction - A 16 dans le Jura-Sud : deux pistes au lieu de quatre ?
JULI 8.4.1999

Archéologie - Daniel Fleury : Les Romains avaient déhjà construit la Transjurane il y a près de 2000 ans… - Publication d'un cahier d'archéologie - df.
QUJU 23.10.1999

2000

Denis Moine
: Au fil du temps - 8 janvier 1967 - Variantes - Un ingénieur bernois propose un tunnel Moutier-Court pour la Transjurane
QUJU 8.1.2000

Moutier - Le sud de Moutier est appelé à devenir un vaste chantier - Pour respecter les délais, les travaux de la Transjurane sont accélérés
QUJU 15.3.2000

Archéologie - Court/Chaluet- Christophe Gerber : Fouilles archéologiques d'une verrerie à Court-Chaluet
TRAN 4/2000

Archéologie - Un numéro spécial de Jura-Pluriel consacré à l'archéologie sur le tracé de la Transjurane
QUJU 11.4.2000

Croix A 16 - Pierre-André Chapatte : Croix de l'A 16 - Une affaire publique
QUJU 31.8.2000

Croix de l'A 16 - Pierre Froidevaux : Croix et espace public : essayons de comprendre
QUJU

Archéologie - Court/Chaluet- Christophe Gerber : Fouilles archéologiques d'une verrerie à Court-Chaluet
TRAN 4/2000

2001

Etangs
- Les étangs de sécurité sont devenus des buts de promenade appréciés
QUJU 9.8.2001

Archéologie - Vestiges au fil de la Transjurane
QUJU 23.7.2001

2002

Delémont
- Les chantiers de la Transjurane aux portes de la capitale
QUJU 4.1.2002

Denis Moine : Au fil du temps - 22 août 1984 - Variante - Un projet de Transjurane par le tunnel Moutier-Granges
QUJU 22.8.2002

2004

Croix A 16
- Camillo : Un signe de paix pour tout le monde
QUJU 30.12.2004

2005

Denis Moine
- Au fil du temps - 1966 - Route nationale - Projet 1966 pour une route Transjurane
QUJU 24.9.2005

2006

Denis Moine
: Au fil du temps - 11 janvier 1984 - A 16 - Le Conseil fédéral propose d'inscrire la Transjurane dans le réseau des routes nationales
QUJU 11.1.2006

Denis Moine : Au fil du temps - 17 févier 1987 - Trèfle à quatre - Un initiative contre la Transjurane
QUJU 17.2.2006

2007

Thierry Bédat
: Il y a 25 ans, le 7 mars 1982, le Jura donnait feu vert à la Transjurane
QUJU 7.3.2007 notes historiques

2008

Denis Moine
: Au fil du temps - 13 novembre 1973 - Pétition - Pro Transjurane, en 1973, pour la route nationale jurassienne
QUJU 28.5.2008

Delémont-Porrentruy - Le tronçon Delémont Porrentruy a été inauguré il y a 10 ans, le 13 novembre 1998
QUJU 13.11.2008

2011

Pierre-Alain Brenzikofer
: Les talus, gage de biodiversité
JUJU 13.5.2011

Paléontologie - Anne Deschamps : Le Musée jurassien des sciences naturelles présente une exposition qui met en lumière les liens entre la Transjurane et la paléontologie
QUJU 16.7.2011

Paléontologie - Anne Deschamps : Une trouvaille au Centre professionnel e Porrentruy qui s'avère riche en traces
QUJU 18.7.2011

Arnaud Bernardin : De Bienne à Boncourt en 2016 sur l'autoroute - Le passage de la vallée de Tavannes
QUJU 24.11.2011

2013

Georges Mailard
: ARCHEO A16 - ARCHEO A16, exposition de 25 as de fouilles sur le tracé de la Transjurane
QUJU 2.5.2013

Moutier-Court - Olivier Zahno : Le Tunnel du Graitery, une alternative sûre aux Gorges de Court
QUJU 27.6.2013 données techniques

Denis Moine: Au fil du temps - 11 août 1837 - Priorité - Percement des Rangiers, en 1837 axe vital
QUJU 28.12.2013

2014

Porrentruy-Bure - Rémy Chételat : Le bout du tunnel ou presque
QUJU 22.8.2014

Thomas Le Meur : La Transjurane, une véritable piste de décollage pour les ingénieurs jurassiens
QUJU 30.9.2014

Court-Loveresse - Le tunnel Court-Loveresse
N 16 no 30/2014/3

Delémont-Roche Saint-Jean
- Le chantier est ouvert
N 16 no 30/2014/6 données techniques

Jean-Claude Crevoisier: La Transjurane, une toute éminemment politique
QUJU 11.6.2015

2016

Charles Juillard : Au menu des inaugurations 2016, la Transjurane Propos recueillis par Georges Maillard
QUJU 4.1.2016

Céline Lo Ricco Châtelain : L'ouverture de l'A 16 à fin 2016 est compromise
QUJU 5.1.2016